中国大律师网
工期延误责任归属的划分主要依据合同约定及法律法规规定。在建筑工程施工过程中，如果出现工期延误的情况，应当根据具体原因来确定责任方。常见的导致工期延误的原因包括但不限于发包方原因、承包方原因以及不可抗力因素等。对于不同原因造成的工期延误，其法律责任的承担主体也有所不同。
工期延误责任归属怎么划分？
1.如果因发包方的原因导致工程延期，比如设计变更、未能按时支付工程款项或提供必需的材料等情形，责任应由发包方承担。
2.若工期延误是由于承包方自身的问题造成的，例如管理不当或是技术能力不足等因素，则承包方需对其引发的延期负责，并可能需要支付违约金作为赔偿。
3.在遭遇自然灾害等不可预见且不可避免的事件导致工期延误时，双方可以根据实际情况协商调整施工计划。在这种情况下，一般不会追究任一方的责任。
【法律依据】
《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”
《中华人民共和国建筑法》第六十一条：“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十条：“因承包人原因造成工程质量缺陷，承包人应当承担修复责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。”
工期延误责任由谁承担?
在建设工程合同中，确定工期延误的责任归属需依据具体情况来判断。通常情况下，如果工期延误是由于承包方的原因造成的，比如施工管理不当或技术水平不足等，那么责任应由承包方承担；若是因为发包方的因素导致的延误，例如设计修改或是未能按时支付工程款项等情况，则相应的责任应当归属于发包方；而对于因不可抗力事件所引起的延误，双方可以根据实际情况进行协商解决，或者按照合同中的相关条款来进行处理。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第八百零四条 建设工程合同应当明确约定工程质量标准、工程期限、工程价款等内容。当事人可以约定按照固定总价或者按实结算等方式确定工程价款。
《中华人民共和国民法典》第五百九十三条 因债务人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
《中华人民共和国民法典》第五百九十四条 当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
在处理工期延误责任归属问题时，首先需要明确延误的具体原因，然后依照相关法律规定及双方签订的合同条款来进行合理判断与处理。同时建议在项目初期就详细制定好合同内容，特别是针对可能出现的各种风险情况作出明确规定，以便于日后发生争议时能够有据可依。
【温馨提示】法律问题让您感到困扰？中国大律师网就是您身边的法律帮手，我们的专业律师团队将为您提供一对一的咨询服务，帮助您有效解决问题。